Codelfa Construction Pty Ltd v NSW Devlet Demiryolu Kurumu - Codelfa Construction Pty Ltd v State Rail Authority of NSW

Codelfa Construction Pty Ltd v NSW Devlet Demiryolları Kurumu
Avustralya Arması.svg
MahkemeAvustralya Yüksek Mahkemesi
Karar verildi11 Mayıs 1982
Alıntılar[1982] HCA 24, (1982) 149 CLR  337
Vaka geçmişi
Tarafından temyiz edildiNSW Temyiz Mahkemesi
Sonraki eylemler[1982] HCA 51, (1982) 150 CLR  29
Vaka görüşleri
(5:0) İhtiyati tedbir yoluyla kısıtlama ile ilgili hiçbir zımni terim yoktu
(4:1) İhtiyati tedbir nedeniyle sözleşme hüsrana uğradı
(Brennan J karşı çıkıyor)
Vaka görüşleri
ÇoğunlukDuvarcı, Stephen, Aickin & Wilson JJ
Mutabakat / muhalefetBrennan J

Codelfa Construction Pty Ltd v Yeni Güney Galler Devlet Demiryolları Kurumu,[1] ("Codelfa") yaygın olarak anılan bir Avustralya sözleşme hukuku davasıdır,[2] sözleşmeye dayalı inşaata modern yaklaşım için otorite görevi görür.[3] Dava, şirketin gelişimini büyük ölçüde etkiledi Doğu Banliyöleri demiryolu hattı. Sözleşme hukuku açısından, dava hayal kırıklığı, inşaat ve sözlü kanıt kuralı. Dava, sözleşmeye dayalı yorumlamada dışsal kanıtların kullanımına ilişkin köklü İngiliz yaklaşımından farklıydı.[4][5]

Arka fon

Devlet Demiryolu Kurumu Doğu Banliyölerinde tünel kazma hizmetleri sözleşmesi kapsamında Codelfa İnşaat ile Doğu Banliyöleri demiryolu hattı. Çalışmalar, "iki tek raylı tünelin kazısının" Edgecliff ve içinden koşmak Woollahra -e Bondi Kavşağı şantiyede açık kazı Woollahra İstasyonu ve sahasında bir yeraltı kazısı Bondi Junction İstasyonu."[1] Devlet Demiryolları Otoritesi, Codelfa Construction'ı 7 Mart 1972'de devam etmesi için bir bildirim yayınladı. Bu tarihten itibaren Codelfa, tüm işleri 130 hafta içinde tamamlamak zorunda kaldı. Hukuki tavsiyeye dayanarak, sözleşme tarafları, işin 11'inci madde tarafından yetkilendirildiği için, çalışmanın tedbirden muaf tutulacağına inanmaya yönlendirildi. Şehir ve Banliyö Elektrikli Demiryolları (Değişiklik) Yasası 1967 (NSW),[6] sözde taç bağışıklığı sağlıyor.[1] 1972'de Codelfa Construction, haftada yedi gün, her gün üç vardiya halinde çalışmaya başladı. Bununla birlikte, yeraltı sondajlarından kaynaklanan gürültü, birkaç yerel sakin ve Belediye Meclisinin ihtiyati tedbir talebinde bulunmasına yol açtı. 28 Haziran 1972'de NSW Yüksek Mahkemesi bir ihtiyati tedbir Pazar günü saat 22: 00'den sonra yapılabilecek işleri önemli ölçüde kısıtlıyor.[1] Codelfa İnşaat, gerekli işi kararlaştırılan zaman çerçevesinde tamamlamak için ek maliyetler oluşturdu.[1]

Prosedür Geçmişi

Bir uyarınca tahkim şartı,[7] sözleşme dahilinde taraflar başladı Tahkim Codelfa Construction'ın ek maliyetleri bir sebeple karşılayıp karşılayamayacağını belirlemek için 1976'daki işlemler üstü kapalı Terim veya alternatif olarak sözleşme sinirli sağlanan hizmetlerin makul değerini geri kazanmak için (kuantum meruit ).[1]:339 Tahkim yargılamalarının yargı Sözleşmenin engellenmesi ile ilgili olarak, esas olarak sözleşmede zımni bir terim konusunu ele almışlardır. Hakem, sözleşmeye, uygulanabilir saatlerin değişmesi durumunda son tarihin uzatılabileceği şeklinde bir sürenin ima edilebileceğini tespit etti.[1] Her iki taraf da, yargılamalarda gündeme getirilen bir dizi soruyla ilgili bir karara varmak için NSW Yüksek Mahkemesinde celpler çıkardı.[1] Codelfa Construction, sözleşmenin hayal kırıklığına uğradığını iddia etti ve ayrıca, yapılan iş için makul bir meblağ ödemek için sözleşmenin zımni bir hükmünün karşılanmadığını iddia etti. Devlet Demiryolları Otoritesinin iddiaları, Codelfa İnşaat'ın işleri tamamlamak zorunda olduğu yönündeydi. Hakemin kararının ardından NSW Yüksek Mahkemesinde dava açıldı. Yargısında Adalet Kül sözleşmenin hüsrana uğramadığını tespit etmiş, bunun yerine hakem tarafından bulunan zımni süreyi, ayrıca bir tedbirin verildiği yerde çalışmanın devam edemeyeceği anlayışını da hesaba katacak şekilde uzatmıştır.[1] Temyiz üzerine, Yargıçlar Reynolds, Bardak ve Samuels of Temyiz Mahkemesi Adalet Ash'in zımni terimini değiştirdi, ancak sözleşmede zımni bir terimin bulunabileceği ancak sözleşmenin hüsrana uğramadığı sonucuna vardı.[1]

Codelfa İnşaat, daha sonra, hüsran içinde dava ile ilgili bulguya itiraz etmek için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.[1] Devlet Demiryolları Otoritesi, mahkemenin sözleşmede bir terimin ima edilebileceği yönündeki iddiasına merkezi olarak itiraz eden bir dizi gerekçeyle çapraz temyiz başvurusunda bulundu.[1]

Yüksek Mahkeme Kararı

İnşaat

Göre sözlü kanıt kuralı Bir sözleşmenin tamamen yazılı olması durumunda, "yazılı belge yapılmadan önce veya hazırlık aşamasında olduğu sırada taraflar arasında neler olduğuna dair sözlü delil verilmesine izin verilmediği, yazılı sözleşmeye ekleme veya çıkarma yapmak veya herhangi bir şekilde değiştirmek veya nitelendirmek için. "[8] Sözleşmenin tamamen veya kısmen yazılı olup olmadığını tespit etmek için mahkeme, tarafların nihai sözleşmenin bir parçasını oluşturduğunu iddia ettiği sözlü ifadeleri dikkate alacaktır. Bu noktada hukuk Avustralya ve Birleşik Krallık'ta tek tiptir.

Sözleşmeli inşaatın arkasındaki mantık, J.W. Carter, tarafların sübjektif niyetlerini çıkaramaz veya bu sübjektif anlayışlarla tutarlı bir sözleşme şartına anlam vermez. Bunun yerine amaç, sözleşmeye, sözleşme tarafındaki makul bir kişinin terimin ne anlama geldiğini anlayacağı ile tutarlı bir anlam vermektir.[9]

Bu ilkeyi uygularken, İngiliz ve Avustralya mahkemeleri, sözleşme şartlarının anlamını ve etkisini belirlerken bir sözleşmenin "çevreleyen koşullarının" bir parçasını oluşturduğu söylenen dış kanıtlar konusunda ayrışmıştır. İngiliz hukuk mahkemelerinde, sözleşmenin oluşumunu çevreleyen "olgu matrisini" dikkate alabilirler. "Olgu matrisi", sözleşme taraflarının sözlerini ve davranışlarını, ortak endüstri bilgisini ve makul kişinin sözleşmenin dilini anlamasını etkileyebilecek diğer faktörleri kapsar. Mahkeme, sözleşmenin anlamını bu koşullar ışığında yorumlayacaktır.[4]

Ancak Avustralya hukukunda Yüksek Mahkeme, İngiliz sözleşmeli inşaat kuralından saptı ve bunun yerine Avustralya mahkemelerinin sözleşmeye dayalı inşaatın 'gerçek kuralını' izlemesi gerektiğine karar verdi.

'Gerçek kural'

Adalet Mason şunu yaptı:

Gerçek kural, dil muğlaksa veya birden fazla anlama duyarlıysa, sözleşmenin yorumlanmasına yardımcı olmak için çevreleyen koşulların kanıtlarının kabul edilebilir olmasıdır. Ancak, açık bir anlamı olduğunda sözleşmenin diliyle çelişmek kabul edilemez.[1]:352

Bu kural uyarınca, bir sözleşmenin çevreleyen koşullarının ve ticari amaçlarının dışsal kanıtlarına, yalnızca Mahkemenin bir sözleşmenin süresinin belirsiz olduğunu tespit ettiği durumlarda başvurulabilir.[9] Bununla birlikte, Justice Mason, 'gerçek kural'ın gereklerini karşılamak için gereken türden belirsizliği tanımlamadı.[3]

Üstü kapalı Terim

Mahkeme, ihtiyati tedbirin neden olduğu gecikmeler göz önüne alındığında, işlerin tamamlanması için makul bir süreye izin verecek şekilde sözleşmeye bir sürenin ima edilip edilemeyeceğini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, bir terimi uygun açıklık ve kesinlik ile formüle etmenin imkansız olduğu gerekçesiyle bir terimin ima edilebileceğini reddetmiştir. Dahası, böyle bir terimin iş etkinliği kazandırmak için gerekli olduğu tespit edilse bile, sözleşme taraflarının sözleşmeye dayalı ilişkilerinin bir parçasını oluşturması için böyle bir şartı amaçladıklarını "söylemeden" o kadar açıktı ki "olamazdı.[1]

Hüsran

Ancak Codelfa Construction, ikinci temyiz gerekçesinde başarılı oldu ve çoğunluk sözleşmenin hüsrana uğradığını gördü. Mahkeme bu karara varırken, mahkeme, aşağıda belirtilen hayal kırıklığı tanımını izledi. Davis Contractors Ltd - Fareham Kent Bölge Konseyi.[10] Yani, "yasanın, herhangi bir tarafın temerrüdü olmaksızın, sözleşmeye bağlı bir yükümlülüğün yerine getirilemeyeceğini kabul etmesi durumunda hayal kırıklığı ortaya çıkar, çünkü ifanın gerektirdiği koşullar, onu sözleşmede üstlenilenden radikal bir şekilde farklı kılar."[10]:729 Bu nedenle, mahkemenin belirlemesi gereken kritik konu, bir ihtiyati tedbir kararının verilmesinden kaynaklanan durumun, durumu sözleşme oluşumu sırasında öngörülenden "kökten farklı" kılıp kılmadığıdır. Bu noktada, Adalet Aickin dedim:

"Malzeme veya işçilik eksikliğinden dolayı bir tarafın sözleşme işini belirli bir süre içinde tamamlamasının engellendiği durumdan farklı bir durumdur ... ihtiyati tedbir, yapılan işin belirli bir sürede tamamlanmasını imkansız kılmıştır, başından beri her iki taraf da gerekli olduğunu biliyordu ... '[1]:381

Sonuçlar

Codelfa'yı takiben Yüksek Mahkeme tarafından alınan bir dizi karar, 'gerçek kurala' aykırıdır: Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd,[11] Pacific Carriers Ltd v BNP Paribas,[12] ve Geçiş Ücreti (FGCT) Pty Ltd v Alphapharm Pty Ltd.[13] Yargı görüşündeki bu bariz değişikliği takiben, çok sayıda ara temyiz mahkemesi ve alt mahkeme, Investors Compensation Scheme Ltd - West Bromwich Building Society.[4] 'Gerçek kural' birçok mahkeme tarafından sözleşmeye dayalı inşaat konusunda İngiliz yaklaşımının lehine sona erdiği anlaşıldı.

Bununla birlikte, diğer Yüksek Mahkeme davalarında 'gerçek kural', sözleşmeye dayalı inşaata doğru yaklaşım olarak teyit edildi. İçinde Kraliyet Botanik Bahçeleri ve Etki Alanı Güven v Güney Sidney Kent Konseyi,[14] mahkeme kararın Avustralya'da geçerli olduğunu belirtti. Bu durumda Yüksek Mahkeme, dışsal kanıtlara atıfta bulunmadan önce belirsizliğin ilk olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetmiştir. Mahkeme, "olabilir" teriminin kullanımının sözleşmeye belirsizlik getirebileceğine ve kapsamlı veya yetersiz sayıda mülahaza atıfta bulunabileceğine karar verdi. Bu, birçok akademisyenden eleştiri aldı.[5] "olabilir" teriminin belirsizliğe açık olmadığını keşfedenler. Dahası, bunun "gerçek kuralı" uygulamanın ve hangi bağlamsal faktörlerin sözleşmenin diline gerçekten dışsal olduğunu belirlemenin zorluğunu gösterdiğini iddia ediyorlar.[5]

Ayrıca, bir davanın Yüksek Mahkemede görülmesi için özel izin başvurusu Western Export Services Inc v Jireh International Pty Ltd,[15] kürsü, Codelfa'nın Avustralya'da iyi bir yasa olarak kaldığını belirtti. Yargıçlar Gummow, Çan ve Heydon Yüksek Mahkeme aksini tespit edene kadar birincil yargıçların ve ara temyiz mahkemelerinin "bu emsali takip etmek zorunda olduklarını" kaydetmiştir.

Özel izin başvurusu olarak prosedürel hareket Mahkeme heyetinin ifadeleri esaslı bir duruşmadan ziyade bağlayıcı bir emsal teşkil etmemiştir. Ancak bu özel izin başvurusu, Avustralya Hukuk Raporları ve Yüksek Mahkeme'nin üç yargıcının açık yargısal görüşünü temsil etmek.[5] Henüz içinde Mount Bruce Mining Pty Ltd - Wright Prospecting Pty Ltd,[16] Mahkeme Başkanı Fransızca Adaletlerin yanı sıra Isırgan ve Gordon alt mahkemelerin kimlik tespitinde yanlış olduğunu açıkça belirtti Western Export Services Inc v Jireh International Pty Ltd,[15] Sözleşmeye dayalı inşaata doğru yaklaşıma ilişkin yetkili bir beyan olarak, usule ilişkin bir önergenin kendisi Avustralya hukukunda bağlayıcı değildir.

Gibi kararlar Elektrik Üretim Şirketi v Woodside Energy Ltd,[17] ve Mount Bruce Mining Pty Ltd - Wright Prospecting Pty Ltd,[16] Yüksek Mahkeme'de belirtilen yaklaşımı uyguladı Investors Compensation Scheme Ltd - West Bromwich Building Society,[4] 'gerçek kuralı' onaylamasına rağmen Western Export Services Inc v Jireh International Pty Ltd.[15] Bu, Codelfa'nın artık Avustralya'da iyi bir yasa olmayabileceğini göstermektedir. New South Wales Yüksek Mahkemesi, Codelfa'nın artık mahkemenin görüşünü temsil etmediği ve bu nedenle Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society'de ortaya konan İngiliz yaklaşımını kabul etme yönünde hareket ettiği görüşünü benimsemiştir..[3][4]

Codelfa kararının yetkisi, Avustralya hukukunda çözülmemiş bir nokta olmaya devam ettiğinden, alt düzey mahkemelerde sözleşmeye dayalı inşaatta birçok sorun ortaya çıkmıştır.[3] Bu sorunu aşmak için kullanılan yaygın bir uygulama, resitaller sözleşmenin başlangıcında,[3] başına Macera Golf Sistemleri Australia Pty Ltd v Belgravia Health & Leisure Group Pty Ltd.[18] Bu, sözleşmenin, oluşum sırasında her iki tarafın da şartların yorumlanmasıyla ilgili olduğunu kabul ettiği koşullar ışığında okunmasına izin verir. Hukuk bilginleri, bunun, lehine bağlayıcı bir kararın olduğu önemli bir hukuk alanı olduğunu belirtmişlerdir. Investors Compensation Scheme Ltd - West Bromwich Building Society,[4] veya Adalet Mason'un 'gerçek kuralı' lehine, sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar için önemli çıkarımlar olacaktır.[3][5][9]

Alt Mahkemeler

Şu anda Avustralya hukukunda sözleşmeye dayalı inşaat, farklı eyaletler ve bölgeler arasında tutarlı ve tek tip değildir; alt mahkemeler ve ara temyiz mahkemeleri Codelfa ile ilgili farklı pozisyonlar benimsemektedir. NSW Yüksek Mahkemesi Mainteck Services Pty Ltd - Stein Heurtey SA,[19] şu sonucu destekledi: Investors Compensation Scheme Ltd - West Bromwich Building Society,[4] Avustralya hukukunda kabul edilmiş olduğundan, "çevredeki koşullara" atıfta bulunmadan önce belirsizliğe işaret edilmesine gerek yoktu. Bu pozisyon, Tam Mahkeme tarafından desteklenmiştir. Avustralya Federal Mahkemesi içinde Stratton Finance Pty Ltd v Webb.[20] Bununla birlikte, Batı Avustralya Yüksek Mahkemesi, Codelfa'nın Avustralya'da iyi bir yasa olmaya devam ettiğini belirtti. Technomin Australia Pty Ltd v Xstrata Nikel Avustralya Operasyonları.[21]

Referanslar

  1. ^ a b c d e f g h ben j k l m n Ö Codelfa Construction Pty Ltd v NSW Devlet Demiryolları Kurumu [1982] HCA 24, (1982) 149 CLR 337 (11 Mayıs 1982), Yüksek Mahkeme.
  2. ^ Codelfa Construction Pty Ltd v NSW Devlet Demiryolları Kurumu LawCite arama
  3. ^ a b c d e f McLauchlan, David, Tarafların İstemediği Sözleşme (2012) 29 Sözleşme Hukuku Dergisi 26 SSRN  2112116
  4. ^ a b c d e f g Investors Compensation Scheme Ltd - West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28, [1998] 1 Tüm ER 98, Lordlar Kamarası (İngiltere).
  5. ^ a b c d e Catterwell, Ryan, Önceki Müzakerelerin Kanıtlarının "dolaylı" Kullanımı ve Sözleşmeye Dayalı İnşaatta Tarafların Niyetleri: Çevreleyen Koşulların Bir Parçası (2012) 29 Sözleşme Hukuku Dergisi 183.
  6. ^ Şehir ve Banliyö Elektrikli Demiryolları (Değişiklik) Yasası 1967 (NSW).
  7. ^ referans olarak bir Scott v Avery maddesi olarak anılır Scott v Avery (1856) 5 HLCas 811, 10 ER 1121, Lordlar Kamarası (İngiltere).
  8. ^ Goss v Lord Nugent (1833) 5 S & Ad 58, 110 ER 713, Lordlar Kamarası (İngiltere).
  9. ^ a b c Carter, JW; Courtney, W ve Tolhurst, G, Sözleşmeli İnşaatta Makul Çabalar (2014) 32 Sözleşme Hukuku Dergisi 36.
  10. ^ a b Davis Contractors Ltd - Fareham Kent Bölge Konseyi [1956] UKHL 3, [1956] 1 AC 696, Lordlar Kamarası (İngiltere).
  11. ^ Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd [2001] HCA 70, (2001) 210 CLR 181, Yüksek Mahkeme.
  12. ^ Pacific Carriers Ltd v BNP Paribas [2004] HCA 35, (2004) 218 CLR 451, Yüksek Mahkeme.
  13. ^ Geçiş Ücreti (FGCT) Pty Ltd v Alphapharm Pty Ltd [2004] HCA 52, (2004) 219 CLR 165, Yüksek Mahkeme.
  14. ^ Kraliyet Botanik Bahçeleri ve Etki Alanı Güven v Güney Sidney Kent Konseyi [2002] HCA 5, (2002) 240 CLR 45, Yüksek Mahkeme.
  15. ^ a b c Western Export Services Inc v Jireh International Pty Ltd [2011] HCA 45, (2011) 282 ALR 604; 86 ALJR 1, Yüksek Mahkeme.
  16. ^ a b Mount Bruce Mining Pty Ltd - Wright Prospecting Pty Ltd [2015] HCA 37, (2015) 256 CLR 104, Yüksek Mahkeme.
  17. ^ Elektrik Üretim Şirketi v Woodside Energy Ltd [2014] HCA 7, (2014) 251 CLR 640, Yüksek Mahkeme.
  18. ^ Macera Golf Sistemleri Australia Pty Ltd v Belgravia Health & Leisure Group Pty Ltd [2017] VSCA 326, Temyiz Mahkemesi (Vic).
  19. ^ Mainteck Services Pty Ltd - Stein Heurtey SA [2014] NSWCA 184, (2014) 89 NSWLR 633, Temyiz Mahkemesi (NSW).
  20. ^ Stratton Finance Pty Ltd v Webb [2014] FCAFC 110, (2014) 245 IR 223, 314 ALR 166, Federal Mahkeme (Tam Mahkeme).
  21. ^ Technomin Australia Pty Ltd v Xstrata Nikel Avustralya Operasyonları [2014] WASCA 16, (2014) 48 SAVAŞ 261, Temyiz Mahkemesi (WA).